年材料供货合同范本 篇1
甲方（供方）
乙方（需方）
甲、乙双方本着《中华人民共和国合同法》及有关法规的规定，经友好协商，达成如下条款，以资双方共同遵守：
一、定货明细：乙方向甲方购买以下常规产品：
注：
1、以上数量及尺寸以实际下单交货数为主计算
2、以上价格不含税，
3、甲方负责运输（仅限中山至哈尔滨长途）
二、质量检验：
1。质量标准：按国家有关规定标准验收
2。尺寸要求：以乙方下单尺寸为标准。
3。包装要求：货物的包装须满足易碎物品的运输、搬运要求，并符合乙方标准包装，包装费含在产品报价中。
三、付款方式：
本合同签订后，乙方一次性支付合同总额的即人民币：元作为订金，甲方在收到乙方订金后开始下单生产，天内生产完工，第天内乙方需付清余款元，货从中山发出，天内到达上海。
四、交货方式、交货时间、交货地点：
1。交货方式：先付款再发货，一次性送至乙方指定的上海工地
2。交货时间：自收到定金之日起15天内货到达
3。交货地点：
五、产品接收及检验：货到达指定地点后，供方以书面的形式向需方提交到货的数量、型号及报检申请，需方需有专人（要有委托书）负责点数、验货，并签名确认。检验要符合国家有关规定标准（以客户确定的样板型号标准验收。）
六、对产品提出异议的时间和办法：
乙方在收货当日对产品的数量、品种、型号、质量如发现有与国家标准及已经确定的样品不相符时，应于2日内向甲方提出书面异议，甲方将在7个工作日内对乙方提出的异议给予书面解释，如产品不符合国家标准及已经确定的样品要求，甲方将无偿更换，如果在竣工后，2日内乙方未提出任何书面异议，即乙方已确认所有安装的产品合格！来自作文吧 zUOwENbA.net
七、违约责任
1。甲方未按合同规定的时间交货应向乙方支付逾期部分货款每日万分之三的违约金，并承担因此所造成的损失；
2。乙方未能及时收货造成货物延迟交货的由乙方承担逾期的全部损失；
3。乙方未能及时按合同约定的时间付款的，乙方应向甲方支付逾期部分货款每日万分之三的违约金，并承担因此所造成的损失；
八、其他条件
1。合同变更：甲乙双方均无权单方变更合同规定内容，如需变更，应由双方协商确定后进行。
2。本合同双方签字后生效，凡因本协议引起的调解、诉讼、双方连带责任人均同意以中山市地方法院仲裁为主。
3。未尽事宜，双方可以补充协议的方式予以补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。
4。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效率，自签字之日起生效。
甲方（签名）乙方（签名）
地址：地址：
日期：日期：
年材料供货合同范本 篇2
1、乙方须提供产品说明书、合格证、国家颁发的3C认证等有关资料。所供材料的型号、产地、数量、性能、指标必须与合同相符。对验收不通过的材料，乙方必须在5天内更换。由此造成的一切后果由乙方负责。
2、货物运抵现场库房乙方卸车后，由甲方组织施工单位、监理单位与乙方按规定对材料有关内在和外观质量规格、数量、性能等按国家现行的质量标准共同验收，签证办理手续，但不应将其视为最终定论。最终验收定论和验收须总包单位施工完毕并验收合格达到相关部门检测要求。
年材料供货合同范本 篇3
注：
1、本合同为固定单价合同，单价包括所有费用;
2、结算时数量按甲方要求的实际供货数量结算，但因乙方不能保证每吨保温材料外墙能施工50平米、内墙能施工100平米所增加的材料费用由乙方自行承担，甲方不支付此部分货款，如因总承包单位施工方法不得当所造成的浪费或施工厚度外墙超过4cm、内墙超过2cm，由总承包单位负责，乙方不承担责任。
年材料供货合同范本 篇4
1、甲方责任
如甲方未按期付款，则按应付款的银行同期贷款利息向乙方支付违约金。
2、乙方责任
2.1如果乙方未能按合同规定的时间交货，每逾期一日，按合同总价款的5‰向甲方支付违约金，逾期达20日或者合同生效后，乙方明确表示或以其行为表明不履行交付货物之义务，或者乙方未经甲方同意擅自将合同产品转由他人制造，甲方有权解除合同，乙方在收到甲方终止合同通知书5日内返还已付货款和按合同总价款的30%支付违约金，并赔偿甲方由此所造成的经济损失，包括：
(1)甲方可依其认为适当的条件和方法购买与未交货类似的产品，乙方应对购买类似产品超出的价格和费用承担赔偿责任;
(2)合同履行后甲方可以获得的经济利益。
2.2乙方提供的产品在总包单位施工期间或在质保期内经发现存在质量缺陷，乙方应在接到甲方的通知后即时派人到达现场予以无偿更换，因更换给甲方造成的损失由乙方负责赔偿。如乙方在合理期限内未能返修或无力修复，甲方另择他人返修的费用和给甲方造成的经济损失均由乙方承担，乙方仍应承担质保期内质量保证责任。
2.3乙方提供的产品在总包单位施工期间或在质保期内发生质量缺陷，虽经返修或更换仍达不到合同约定的质量标准，乙方应同意甲方提出的如下一项或多项的索赔要求：
(1)乙方赔偿甲方因产品质量缺陷给甲方造成的全部损失。(含甲方另购类似产品所增加的费用及甲方预期利益损失)
(2)如甲方同意接受该产品，则应根据产品质量偏差情况以及甲方所遭受的损失情况，经甲乙双方商定，降低产品价格。
(3)如甲乙双方就降价事宜达不成协议或者甲方不同意接受该质量不合格产品，甲方有权解除合同，乙方在收到甲方解除合同通知书5日内返还货款，接收退货，并按合同总价款的50%支付违约金。如违约金不足弥补甲方全部损失(含可得利益损失)时，乙方还应承担相应的赔偿责任。
2.4如果在甲方发出终止合同或索赔通知书5日内，乙方未做答复，应视为已被乙方接受，甲方将从应付货款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿要求。
年材料供货合同范本 篇5
买方(甲方)：
卖方(乙方)：
依照《中华人民共和国合同法》等相关逾期交货超过______日的，甲方有权解除合同。
(2)乙方交货后被甲方依合同约定拒收或退货的，乙方应当承担逾期交货的违约责任。
(3)乙方未按合同约定履行其他义务给甲方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。
第九条合同的`解除
1.经双方协商一致，可以解除本合同。
2.依法律规定或合同约定请求解除合同的一方，应当自解除事由发生之日起______日内，以快递签收、公证送达等方式通知对方，否则丧失解除权。
第十条通讯联络
甲方联系人： 联系方式： 乙方联系人： 联系方式： 一方变更地址或通讯的，应当及时书面通知对方，否则以原地址为准。
2.以邮寄方式送达的，寄件人应当在邮寄详情单上注明文件名称及简要内容。
第十一条争议解决方式
本合同项下发生的争议，双方可以协商解决;协商的，按照下列第1种方式解决：
1.向北京市丰台区人民法院提起诉讼;
2.向__________仲裁委员会申请仲裁。
第十二条其他约定
1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同一式_______份，甲方_______份，乙方_______份，具有同等法律效力。
2.未尽事宜，经双方协商一致签订补充协议。
3.双方应当在签订合同时出示各自的营业执照副本，并将复印件交付对方备案。如果合同签约人不是法定代表人，应当提交授权委托书。
4.双方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应当及时向对方通报不能履行合同的理由，并在_______日内提供书面证明。
甲方(公章)： _________乙方(公章)： _________
法定代表人(签字)： _________法定代表人(签字)： _________
_________年____月____日_________年____月____日
年材料供货合同范本 篇6
购货单位：__________（以下简称甲方）
供货单位：__________（以下简称乙方）
签订日期：__________
签订地点：__________
为了增强甲乙双方的承担职责感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条标的名称、品牌、规格、数量、单价及交付时光
名称商标规格型号生产厂家计量单位数量单价金额提交货时光及数量。
合计人民币金额（大写）：__________
第二条货物的质量标准，按下列第（____）项执行：
（1）按国家标准执行；
（2）无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行；
（3）无国家和部颁标准的，按企业标准执行；
（4）没有上述标准的，或虽有上述标准，但需方有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。
货物标准名称和编号
第三条货物的包装标准和包装物的供应与回收：
第四条货物的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点
1、货物的交货单位：__________。
2、交货方法，按下列第（___）项执行：
（1）乙方送货
（2）乙方代运
（3）甲方自提自运。
3、运输方式：__________。
4、到货地点和接货单位（或接货人）。
5、现场卸货由__________负责。
6、货物交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减（增）量规定及计算方法：
第五条货物的交（提）货期限：
第六条货物的价格与货款的结算
1、货物的价格，双方商定为__________元。在合同期内，如遇交易货物市场价格发生较大变化，幅度超过±10%时，双方协商适当调整价格。
2、货物货款的结算：
第七条验收方法：
1、验收时光；2、验收手段；3、验收标准；4、由谁负责验收和试验；5、在验收中发生纠纷等等。
第八条对货物提出异议的时光和办法
1、甲方在验收中，如果发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定，应一面妥为保管，一面在天内向乙方提出书面异议，甲方有权拒付不贴合合同规定部分的货款。
2、如甲方未按规定期限提出书面异可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要的，乙方应照数补交，并负逾期交货承担职责；甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后十五天内通知乙方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意发货。
第十条甲方的违约承担职责
1、甲方自提货物未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期提货部分货款总值计算，向乙方偿付逾期提货的违约金，并承担乙方实际支付的.代为保管、保养的费用。
2、甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方所以所受的损失。
第十一条不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情景可部分或全部免予承担违约承担职责。
第十二条其它
按本合同规定应当偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确承担职责后十天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。
解决合同纠纷的方式：凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应经过友好协商解决；如果协商不能解决，应向有管辖权的法院提起诉讼，诉讼费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。
本合同自__________年_____月_____日起生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式份，分送甲乙双方的主管部门、银行等单位各留存一份。
购货单位：__________
供货单位：__________
签约日期：__________
签约日期：__________
年材料供货合同范本 篇7
1、符合《民用建筑热工设计规范》GB50176-93和《民用建筑节能设计标准》JGJ26-95等国家质量标准，必须负责通过地方质检部门等相关部门的综合验收。现场抽样送检必须达到合格标准。
2、要求：
(1)材料配比为：粉料1公斤：水2公斤;
(2)①外墙保温材料厚度为4cm，施工方法三遍成活;每平米成品外墙面保温材料费46.8元/平米，此单价已包含合理损耗2%;
②内墙保温材料厚度为2cm，施工方法二遍成活;每平米成品内墙面保温材料费23.4元/平米，此单价已包含合理损耗2%;
(3)如果总承包单位按照乙方所提供的配比、方法进行施工，乙方派人指导施工。即每吨材料可施工外墙50平米、内墙100平米，如不能保证每吨保温材料外墙能施工50平米、内墙能施工100平米所增加的材料费用由乙方自行承担。如因总承包单位施工方法不得当所造成的浪费或施工厚度外墙超过4cm、内墙超过2cm，由总承包单位负责，乙方不承担责任。
(4)必须满足65%建筑节能保温要求及通过墙改办验收。
年材料供货合同范本 篇8
甲方：______（以下简称甲方）
乙方：______（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定，结合本工程的情景双方协商确定由 乙方 承担石材的供货，并签订本协议。以资共同遵守。
一、石材、规格、价格及金额：
二、交货方式：
乙方负责送货到甲方工地，经甲方材料员 验收、点数签字为准，运费由乙方承担。
三、交货日期：
乙方确保在收到甲方供货通知后， 天内将货物送到甲方工地。
四、协议价：本工程协议总价为业主审计结算价的85%。
五、付款方式：本工程所有石材、辅料、及安装等，预付八十万元整，其余费用待验收经过后一次性支付至协议总价的95%，留协议总价的5%作为质保金，一年后付清。
六、双方职责：
1、甲方职责：乙方货到工地，甲方不能无故拖延验收时光并按协议约定付款，若甲方未能执行，乙方有权不供货，由此引起的.工地停工及乙方的经济损失均由甲方负责，视为违约。施工脚手架、水电及工人住宿由甲方供给。
2、乙方职责：乙方收到甲方的。供货通知后，天内货物不到工地造成甲方停建，一切职责由乙方承担，视为违约。
七、违约职责：
在履行协议的过程中，因一方违约造成另一方经济损失，违约方根据对方的实际经济损失情景给予赔偿、并支付违约金。
八、协议生效：
本协议经双方签字、盖章后立即生效，协议签字后，乙方立即备货，如果任何一方单方面解除本协议，视为违约。
九、诉讼和仲裁：
本协议的任何变更解除均须双方同意后并签署书面意见方有效。因入变更解除本协议，致使对方受到损失时，有职责赔偿对方的经济损失，双方在履行协议过程中，如发生争议，应友好协商解决，若协商不成，任何一方均可向协议签订地人民法院提出诉讼。
甲方（签章）______
乙方（签章）______
联系电话：______
联系电话：______
传真：______
传真：______
单位地址：______
供货地址：______
签订日期：______
年材料供货合同范本 篇9
1、甲方责任
1)负责组织各相关单位的协调工作，及时接收和验收货物。
2)按照合同约定支付应付款项。
2、乙方责任
1)乙方应保证合同货物符合国家最新颁布的质量标准;乙方应提供给甲方发票;材料试验检测费用由乙方承担。
2)乙方应派专人在总包单位施工期间现场进行监督和指导。
3)乙方所供材料必须具有山东省墙改办出具的产品外墙外保温系统认定证书，具有烟台市墙改办出具的备案登记证明，具有山东省建筑工程质量监督检验测试中心出具的产品检测报告。
4)乙方应及时回答甲方提出的有关技术问题，并提供材料合格证等有关资料。
5)乙方不得将本合同项下的权利和义务转让给第三人，否则甲方有权解除合同，乙方返还甲方已支付合同价款;
6)若因乙方产品原因造成质量事故，乙方承担全部责任并赔偿甲方全部损失。
7)乙方发运货物48小时之前，应当以电话、传真、电子邮件等尽可能的方式通知甲方，以利于甲方安排人员进行货物接受和验收，如果乙方没有及时通知，造成的任何额外费用均由乙方承担。
年材料供货合同范本 篇10
1、双方发生纠纷应友好协商解决。协商不成则应提交合同签订地人民法院诉讼解决。
2、本合同一式捌份，甲乙双方签字、盖章后生效，甲方执陆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。在双方履行完各自权利和义务后即告终止。
3、合同签订地点：
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日